当前位置：99范文网>实用文>意向书>工程意向书

工程意向书

时间：2023-06-19 10:06:31 意向书我要投稿

工程意向书

　　在日新月异的现代社会中，洽谈事务越来越多人会去使用意向书，意向书有协商性和灵活性两个重要的特点，想写意向书却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的工程意向书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程意向书

工程意向书1

致：xx

　　由于xx年x月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理x号工程暂停指令单。

　　项目部于x年xx月xx日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“x”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于x年xx月xx日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字x第x号）要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于x年xx月xx日前全部撤离施工现场”，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的.紧急通知》，接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。

　　进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于x年xx月xx日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年xx月xx日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工补偿，进退场费用；

　　2、设备窝工补偿费用；

　　3、材料损失的补偿费用；

　　4、撤退时业主拆除我部营地等损失；

　　5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

　　此致

　　xx项目部

　　20xx年xx月xx日

工程意向书2

　　致：_____项目管理有限责任公司

　　由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的.干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

　　我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

　　1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

　　2、设备窝工补偿费、进出场费。

　　3、其他相关的企业管理费、现场经费。

　　__________有限公司

　　20____年____月____日

工程意向书3

　　甲方：_____人民政府（以下简称“_____政府”）

　　乙方：_____电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）

　　一、概述

　　根据有关法律法规，本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨，为推进农业科技创新，促进新能源建设及农业的发展，就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300MW光伏电站与生态农业一体化项目，经友好协商同意签订以下合作协议：

　　（注：本协议属框架性意向合作协议）

　　二、投资主体与合作方

　　本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力，与_____政府不存在关联关系。

　　旷达电力注册资本50,000.00万元，目前公司持有其100%股权。

　　旷达电力20xx年度营业收入2,781.41万元，净利润484.01万元，总资产79,8_____.97万元，净资产26,709.01万元（经审计）。

　　旷达电力20xx年1-10月营业收入33,945.84万元，净利润2,688.24万元，总资产84,663.48万元，净资产54,397.25万元（未经审计）。

　　三、协议主要内容

　　（一）合作开发内容及期限

　　1、基本情况：旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目，其中光伏电站建设自20_____年到20xx年的规模为300MW，占地面积约为10000亩；配套生态农业项目，占地面积约为20xx亩；合计占地面积约为12000亩。x

　　2、投资规模：该项目总投资额约为人民币30亿元。

　　3、合作期限：自本协议签订之日起，双方开始实施战略合作，合作期限为20xx年至20xx年。

　　（二）合作开发方式

　　1、旷达电力负责引入行业先进技术，在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发，负责项目建设的所有投资。

　　2、_____政府负责协调相关职能部门，为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策，并全力支

　　持项目建设。

　　（三）项目实施进度安排

　　1、本协议签订后，旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料，_____政府负责协调相关职能部门，在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。

　　2、旷达电力需：在本协议签订之日起6个月内，委托具备相应资质的设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的`编制和评审，完成可研的编制和评审；在20_____年8月底以前，完成项目备案工作；在项目核准之日起1个月内，完成工程设计及工程招标，实现一期工程开工建设；到20_____年底，光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。

　　（四）双方权利和义务

　　1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组，为旷达电力的项目提供长效的政策支持，并积极协调相关职能部门，依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策，支持旷达电力的项目建设，积极配合旷达电力在20_____年至20xx年期间争取300MW的光伏电站项目指标，并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。

　　2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目，于20xx年前分期累积投资额达到30亿元人民币。

　　（五）其他

　　本协议自签订之日5个工作日内，旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后，如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。

　　甲方：_____人民政府乙方：_____电力投资有限公司

　　代表：__________ 代表： __________

　　___年___月___日

工程意向书4

致：__________

　　由我部中标承建的'__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工期滞后：

　　1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其是园林单位进度滞后）。造成我部工期相应滞后。

　　2、受天气原因影响工期滞后，如20____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

　　3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

　　4、三标房建20____年底开工，20____年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

　　1、工期索赔：自20____年____月____日顺延自一期道排工程竣工。

　　2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

　　3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5以内不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

　　4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

　　5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

　　6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

　　7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期

　　8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。

　　_________建设工程有限公司

　　_____一期道路及排水工程项目部

　　20____年____月____日

工程意向书5

　　致：____监理部

　　根据合同要求，我项目部于________年_____月_____日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：

　　1、_______年____月____日监理向我部提交测量控制点________，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供给准确控制点，至_______年____月_____日监理再次向我部提交测量控制点。

　　期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：

　　1、工期延误;

　　2、管理人员费用;

　　3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。

　　以上发生的'损失，按照合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。

　　此致!

　　_________工程建设管理部

　　_______年_____月______日

工程意向书6

致：________________有限公司

　　原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。

　　索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：

　　1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的.

　　2、由于设计更改造成损失的。

　　3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。

　　论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。

　　_______________工程有限公司

　　__________年______月______日

工程意向书7

致：____________公司

　　我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

　　由于______年____月_____日在________处挖方施工时，发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达_____个月，_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

　　由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

　　以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：

　　1、工期延误

　　2、工程机械停滞费用

　　3、有关施工人员和管理人员费用

　　以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的.，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。

　　____________改建工程

　　第__合同段项目经理部

　　_______年___月____日

工程意向书8

　　本协议由下列双方订立：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下：

　　1、合同标的

　　乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。

　　2、合同总价_________$

　　本合同价为一次性包定价，包括内容：

　　2.1?厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。

　　2.2?设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。

　　2.3?工程中所需的人力辅助，工具辅助。

　　2.4?配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。

　　2.5?安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。

　　3、合同工期：

　　3.1乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。

　　3.2乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。

　　3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在（最多、60小时内完成送货。

　　3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。

　　3.3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。

　　4、质量保证

　　乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。

　　5、技术资料

　　甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

　　6、管理人员

　　6.1甲方代表为________

　　6.2甲方________对质量负责监督与验收

　　6.3乙方负责本工程的管理人员为_______

　　6.4甲乙方管理人员：

　　6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承担因此给甲方造成的`可见损失。

　　6.5.1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。

　　6.6甲方责任：

　　6.6.1甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。

　　6.6.2提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。

　　6.6.3协调乙方人员和________的操作手续。（如进厂，停车，安全服饰等）

　　6.6.4尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承担责任。

　　6.7乙方责任：

　　6.7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。

　　6.7.2乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。

　　6.7.3对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。

　　6.7.4对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。

　　7、转包与分包：

　　乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。

　　8、付款方式与索赔：

　　支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：

　　8.2报价单总价在$2，000-10，000以内的，甲方预付乙方总价30%以内定金，在验收后的15天内付清余款。

　　8.3报价单总价在$10，000-100，000以内，甲方预付乙方总价70%以内预付款，余款在工程结束前结清。

　　8.4报价单总价在$100，000以上的，须协商后制定单独的项目合同。

　　8.5如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的10%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。

　　索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内（甲方的工程期间和之后的3个月）提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

　　8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。

　　8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。

　　8.8更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方承担一切费用和风险。

　　8.9乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的情况下，乙方承担甲方赔偿金的_____%。

　　9、合同文件

　　正式签署的合同文件有以下文件组成：

　　9.1本协议书（参考）

　　9.2正式合同书（最终修正本）

　　9.3各项目报价书（最终修正价）

　　9.4履行合同时所需相关表格：甲乙方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书。

　　9.5正式签约合同前的来往函件

　　此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

　　甲方（盖章、：乙方（盖章、：

　　甲方法定代表人签名：乙方法定代表人签名：

　　日期：

工程意向书9

　　甲方发包人：

　　乙方承包人：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则，经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款，特订立此合同双方共同遵照执行，如按照招投标签订的制式（备案）合同与协议不一致时，以本协议相关内容为准。

　　一、工程概况：

　　1，工程名称：xx社区期

　　2，工程地点：xx县xx镇xx社区

　　3，结构形式：砖混结构

　　4，建筑面积：2栋，5层+1，（共10500左右平方米）

　　二、工程承包范围：

　　以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸，所含土建，安装等全部工程内容（挖槽，基护）

　　三、承包方式：

　　包工包料，垫资施工

　　四、合同工期：

　　开竣工日期：开工日期自挖槽，3：7灰土始直交钥匙完毕，x天，以甲乙双方监理确认现场签订日期为准，总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商

　　五、工程质量

　　工程质量标准：

　　1，达到国家现行规范规定的合格标准。

　　2，做到与工程质量相匹配的施工技术，资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

　　3，材料要求：

　　（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买，乙方所购的施工材料，必须符合国家现行规范和有关行业技术标准，地方有关规定的相关质量要求，要求国标

　　（2）乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上

　　（3）乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料，并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册，按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。

　　六、工程款结算方式及付款方式：

　　1、结算依据：工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸，图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据，包工包料：每平方米捌佰叁拾元整

　　工程变更不得超过壹仟元，不计价，超过壹仟元，甲方付给乙方材料款，材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。

　　2、工程付款方式：

　　（1）乙方与甲方签订正式合同后，交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。

　　（2）垫资三层封顶后付已完工程量的70%，七日内付清并返清保证金。

　　（3）所承建楼封顶后，付已完工程量的70%（含已付款）七日内付清。

　　（4）交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%，留5%为质量保修金，保修期满后付清，（保修期一年）

　　七、双方权利义务

　　1、甲方的权利义务

　　（1）负责施工现场三通一平工作。

　　（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。

　　（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。

　　（4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

　　（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。

　　（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

　　（7）及时组织相关单位进行竣工验收。

　　（8）甲方负责承担全部招标代理费用。

　　2、乙方的权利、义务

　　（1）服从甲方施工现场的场地和分配高度，严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求，监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

　　（2）施工时施工现场的临时道路、临水、临电的'现场布置工作。

　　（3）开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。

　　（4）负责整理图纸会审的资料。

　　（5）乙方现场施工代理人，必须由乙方开具的法人委托书有，必须以书面形式加盖公章

　　（6）施工现场组成保证施工需要的项目部，同时负责其他相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。

　　（7）积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供资料：隐蔽工程质量，检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员，应妥善做好进场材料的保管和存储，避免发生损失和丢失。

　　（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作，严防发生各类伤亡事故，如有发生责任及损失由乙方承担。

　　（9）做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作，认真执行甲方各项管理规定。

　　八、违约责任

　　1、双方在履行合同过程，因违约造成的损失由违约方承担。

　　2、因甲方原因造成乙方不能进场施工，给乙方造成损失，超过一个月，乙方有权解除合同，甲方应支付费用和损失，按银行利息加倍赔偿违约金

　　3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方违约金，逾期两个月，乙方有权停止施工，工期顺延，并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。

　　4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准，发包人有权对承包人进行处罚，限期修复，延误工期不顺延，由此造成的损失均由承包人承担。

　　九、工程验收

　　竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内，组织有关单位验收，工程竣工验收通过，承包人送交竣工报告日期为实际

　　十、其它

　　1、本工程经政府有关部门招标后，发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》，本合同与补充合同不一致时已补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效益。

　　十一、争议与解决办法

　　在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解，调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。

　　发包人（公章）

　　承包人（公章）

　　法人或其授权代理人签字

　　身份证号：

　　通讯地址电话：

工程意向书10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭EPC总承包项目工程达成合作意向：

　　1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标，甲方作为主办方，乙方作为协办方；

　　2、甲、乙双方共同为该项目的中标方，乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任，乙方完全负责该项目的生产经营，并接受甲方的监督；

　　3、乙方向甲方开具发票，乙方做成本核算，成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章，甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。

　　4、工程合同签订后，业主向甲方支付工程款，甲方在三个工作日内足额支付给乙方，乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费；

　　5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的`管理费；劳保费统筹费用按照上级部门返还的数额，甲、乙双方各分50%；

　　6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商；

　　7、该协议是双方合作意向协议，是指导性，原则性协议，是联合体投标协议书的前提，是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的文件依据，双方共同遵守。

　　8、该工程合作意向书一式六份，各执三份。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

工程意向书11

致：工程协调指挥部监理部

　　根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：

　　1、20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与"三杆"相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致，无法及时提供合格的施工场地。

　　2、20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。

　　3、为考虑两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。但该变更方案一直未落实，于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

　　截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外，其他地方仍因房屋拆迁、"三杆"改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)。

　　我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失：

　　1、施工人员窝工;

　　2、机械设备窝工;

　　3、企业管理费、现场经费及资金利息的`多余支付以及开工期间可赢利润;

4、工期延误。

　　0xx年4月28日

工程意向书12

　　甲方:_____单位

　　乙方：_____公司

　　为加快推进_____工作，依据各级人民政府关_____工作的意见和通知，积极拓宽思路，本着优势互补，促进政企共同发展。经甲乙双方充分协商，本着“平等、互利、合作、共赢”的原则，就_____工程合作建设相关事宜达成如下意向：

　　一、项目概况、建设范围、建设周期、投资规模

　　拟建_____项目（以下简称本项目），由住宅楼、配套商业、服务用房等配套建筑物组成。总建筑面积69万平方米其中地下室面积8.3万平方米，住宅楼为框架剪力墙结构，层数11—14层；配套商业和服务用房多为框架结构，3层居多，绿化率35%。总投资额约16亿元，项目建设期24个月，建设范围具体见双方正式签订的投资建设合同和图纸。

　　二、合作模式

　　本项目采用“投融资+施工总承包”模式实施。通过招标程序，若乙方中标，甲方将本项目委托乙方进行投融资、施工总承包，工程建成并交付使用后，甲方按照约定的回购时间和方式将投资额及其产生的融资费用支付给乙方。

　　三、投资额确认及调整原则

　　1、施工图预算依据甲方交付的施工图设计文件及_____省现行各专业定额、及各专业定额配套的计价标准足额进行编制。材料价格依据当地定额站发布的《工程造价信息》计取。

　　2、项目建设期间依据当地定额站发布的《工程造价信息》，分月按实调整建设期当期的人工、材料、机械价差；《工程造价信息》中未包含的材料，或规格、品牌、型号与实际使用不符的材料，或者《工程造价信息》发布的价格与实际采购价有明显偏差时，以甲、乙双方共同调查并确认的价格为准。

　　3、工程变更、签证以及在合同约定工期内（含经甲方批准的工期顺延时间）定额费率、人工、规费、税金等发生省、地市政策性调整时，按照有关规定调整。甲方设计变更或工程更改不能降低乙方的合同价款及利润空间。合同范围以外增减的工程量，及因甲方需提前竣工或征地拆迁造成施工延期发生的费用，执行上述相应计价原则确定价款。

　　4、因甲方增加建设内容、提高建设标准、发生重大设计变更以及征地拆迁等原因导致的部分工程无法按期完工的，甲方应甩项验收，并按本协议约定的计划完工时间结算并支付工程款或回购款。

　　5、各单位工程完工或具备验收条件后，乙方按照约定的计价依据、程序提出结算报告，甲方在收到报告后60日内组织审计并确定工程造价。

　　四、双方主要权利和义务

　　1、甲方的主要权利和义务

　　（1）甲方承担本项目的前期工作，包括但不限于征地、拆迁、安置等工作，创造建设本项目的必要施工条件。

　　（2）负责协调本工程涉及的相关部门、各利益责任方关系，协助乙方办理涉及本项目的各种手续及文件。

　　（3）在约定的时间完成本项目的征地拆迁工作并交付工作面，负责处理因征地拆迁等引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及其他相关事务。

　　（4）负责组织实施本项目的勘察和设计工作，并在约定的时间内向乙方提供各项报告和图纸。

　　（5）工程交工、竣工后，组织相关单位验收，并及时、足额按约定支付各种款项。

　　2、乙方的主要权利和义务

　　（1）履行融资、投资责任，做好投资建设的一切准备，保证工程建设资金到位。

　　（2）建立项目建设管理的基本框架确保项目建设顺利进行，成立工地现场项目部。

　　（3）科学制定适用于项目的管理办法，对项目质量、进度、安全等进行管控确保项目顺利完成。

　　（4）自觉接受甲方、监理等单位的监督管理、组织竣工验收自检。

　　五、项目前期费用

　　1、为体现乙方的实力和诚信，乙方提供2亿元人民币作为本项目前期借款，供甲方在本项目前期拆迁等使用，借款期限3个月。

　　2、借款分两次汇入，该借款年利率为15%。自到账之日起顺延至97日前一次性偿付乙方借款本金及利息。若乙方中标且该借款3个月使用到期后尚未返还，若一方对此款提出使用或划转等要求，双方可协商解决，在协商期间该借款计算利息的计算相应顺延；若乙方未能中标，则甲方在本项目开标后7日内，将该借款本金、利息及2亿元3%的投资收益支付给乙方。

　　六、工程回购及回购价款支付

　　1、本项目回购期为3年，自工程开工之日起2年后，为本项目首次回购基准日；分期开工的以各单位工程完工或自检具备验收条件之日，为首次回购基准日。按照回购总额的4：3：3的比例在3年的回购期内支付完毕。即在首次回购基准日内支付40%，在首次回购基准日顺延第12个月内支付30%、在首次回购基准日顺延第24个月内支付30%、在第30个月内及第36个月内分别支付回购总额的15%、15%。

　　2、本项目回购总额由回购基数和建设期融资费用和回购期投资收益组成。回购基数为该项目经审计后的工程结算价款。

　　3、如甲方不能按照本框架协议约定及时、足额支付建设费用，须承担所欠建设费用及其延期支付的融资费用（利息按年利率12%计算），同时还应承担延期支付每日0.5‰比例的滞纳金（以延期支付款作为计算基数）。

　　七、建设期融资费率、融资费用与投资收益

　　1、建设期融资费率为年利率12%，以每月已完工作量为基数计算，自当月25日开始计息，每季度结付一次。

　　2、建设期融资费用的计算为∑（每月已完工作量+当月变更）×月利率×至回购点内实际占用时间。

　　3、计算建设期融资利息时，时间不足一个月的按整月计算；回购时利息随项目投资额同期同比例支付。

　　4、回购期投资收益的计算为，审定的项目总造价×3%，回购期投资收益随项目投资额同期同比例支付。

　　5、支付首次回购款时审计未完成以乙方申报的投资额暂计，审计完成后据实调整。

　　八、回购担保（只需选择其中的`一种方式）

　　1、甲方提供回购列入_____市财政预算的人大决议、政府回购承诺、及乙方认可的由国有银行或_____省信用担保集团出具不可撤销保函。

　　2、提供与项目投资额价值相等的已储备的土地，甲方应为乙方办理他项权证作为担保，土地价值以双方共同确认的评估价为准；甲方提供的用于回购担保的土地出让时，所得出让金优先支付本项目回购款。甲方应保证相应的担保合法有效。

　　九、其他

　　1、本项目工程审计由甲方或授权单位在收到乙方递交的完整竣工结算送审资料后的三个月内完成对本项目的最终审计，并出具审计报告。

　　2、在合同约定回购时间工程决算价款未审结的情况下，暂按乙方递交的完整竣工结算支付回购金，所发生的差额后期再作调整。

　　3、本协议为双方的合作基础，是今后签订正式投资建设合同的前提条件。本协议未尽事宜或需对本协议有关事项进行磋商并加以明确的，由甲乙双方另行商定。

　　4、本协议壹式陆份，双方各持叁份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人法定代表人

　　或授权代表：（签字）或授权代表：（签字）

　　日期：年月日

工程意向书13

　　致：xx市交通投资集团有限公司

　　我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

　　由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

　　由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。

　　以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：

　　1、工期延误

　　2、工程机械停滞费用

　　3、有关施工人员和管理人员费用

　　以上发生的'损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。

　　XXXXX公路（周王庙至长安段）改建工程

　　第五合同段项目经理部

　　20xx年3月25日

工程意向书14

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　经研究决定甲方委托乙方承担_____小区10KV配电工程施工。为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着公正、公平的原则，经双方友好协商同意签订以下合作协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程承包范围

　　① 10KV部分：自电源T接点至高压分接箱敷设电缆。

　　② 配电部分：安装欧式箱变S11-630KVA一台。

　　③ 低压电缆部分：各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆（祥见图纸）。

　　④ 户外部分：安装表箱、动力表箱、电能表（祥见图纸）。

　　3、合同价款

　　工程采取包工包料形式：按15000平方计算，每平方56元，合同总价捌拾肆万元整（含税）。

　　第二条付款方式

　　变压器进场后，甲方一次性付清工程总价的`40%，低压电缆动工前，付工程总价的30%，工程验收合格后，一次性付清余款再送电。

　　第三条工期

　　双方商定工期为：_____天

　　第四条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、协调好施工过程中与周边的关系；

　　2、提供相关资料。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、在施工期间服从甲方及监理公司现场代表的管理；

　　2、认真编制施工安全技术措施计划，制定施工事故的应急预案，确保施工安全，做到文明施工，对施工中一切安全事故由乙方负责。

　　3、确保按时按质量完成合同及施工图规定的工作内容。

　　第五条附则

　　一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

　　二、本协议自双方代表签订，加盖双方公章后即生效，具有同等法律效果。

　　甲方：（签字或盖章）乙方：（签字或盖章）

　　法人委托代理人：__________ 法人委托代理人：__________

　　代表：__________ 代表： __________

　　开户银行：__________ 开户银行：__________

　　帐号：__________ 帐号：__________

　　___年___月___日

工程意向书15

　　一、工程索赔书时效的效力

　　索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。

　　索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。

　　此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。

　　二、工程索赔程序

　　(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

　　(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

　　(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。

　　(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

　　《20xx年清单计价规范》规定：

　　9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的`损失，应按以下程序向发包人提出索赔：

　　1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

　　2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；

　　3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；