当前位置：99范文网>实用文>协议书>安全生产协议书

安全生产协议书

时间：2024-05-29 10:01:51 协议书我要投稿

安全生产协议书

　　在日新月异的现代社会中，协议与我们的生活息息相关，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的安全生产协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安全生产协议书

安全生产协议书1

　　签协议单位：（以下简称甲方）

　　签协议单位：（以下简称乙方）

　　为确保施工人员在北京市轨道交通15号线04合同段施工生产中的人身安全与健康，明确甲﹑乙双方责任﹑权利和义务，经协商一致，特签订本协议并共同遵守。

　　第一条甲方的具体责任

　　一﹑甲方认真贯彻执行国家﹑建设部﹑北京市政府﹑市建委和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令﹑法规及规章制度。

　　二﹑乙方进场后，对乙方进场人员复验身份证件，发放胸卡，进行“三级”安全教育，经考试合格后方准上岗，并建立安全教育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙方从事特种作业工作的人员必须进行考核，合格后方可从事特殊工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点，不定期对乙方进行安全教育。

　　三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。

　　四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　五、甲方按照国家有关部门安全检查标准，组织定期和不定期的安全检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工、整改，对检查出的事故隐患主动制定整改措施，指定专人负责，限期乙方组织整改。

　　六﹑甲方制定项目部安全管理罚款条例，凡对乙方处以违章罚款的，甲方出示罚款单，写明罚款事由，并附违章照片，留项目部财务存档，从工程结算费用中扣除。安全管理罚款条例附表所示。

　　七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害保险，费用由乙方承担。

　　十、根据新《劳动合同法》规定，督促乙方完成施工工人社会保险及补充保险和福利待遇的交纳，费用由乙方负责。

　　第二条乙方的具体责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工，具体履行以下责任：

　　一、接受甲方的指挥和监督，接收甲方的上场安全教育及考核，遵守甲方安全管理制度。

　　二、乙方施工人员进入现场后，要组织班组进行入场安全教育，作业纪律、劳动纪律教育和技术培训，提高员工的安全责任意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名，兼职安全员一名，在施工中一切听从现场负责人的指挥，在绝对安全的条件下进行施工。

　　三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度，明确安全生产责任制、制定安全操作规程等，健全安全组织，指定专人负责，落实岗位责任制。

　　四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系，始终把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施（方案），制定安全技术施工工艺，保障施工过程中人员、设备的安全。

　　五、乙方必须遵章守纪，不违章操作，在施工过程中要严防安全事故，若发生因违章作业造成的安全事故，以及由此而产生的各项费用、罚款均由乙方自行承担。

　　六、依据ISO14000标准，乙方全面负责施工现场的环境保护工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做好文明施工、绿色施工和环境保护工作。

　　七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序，派专人负责看管施工现场。

　　八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规。严禁使用童工或不宜从事建筑施工工作的人员。

　　九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　十、当乙方发生伤亡事故时，甲方按规定及时向上级主管部门和有关单位报告，并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报告事故，根据事故调查组意见，参与或会同乙方对事故进行调查和处理。

　　十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报，进行安全教育并签定安全协议，如有未签定安全协议的人员，甲方有权拒绝支付该工人的劳动报酬，有此而产生的后果有乙方负责。

　　第三条双方的违约责任

　　甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全管理方针，遵守执行国家有关安全生产的法律、法规和行业、上级颁发的安全管理规定，保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故，甲、乙双方应尽力抢救，保持好事故现场，以便有关部门进行勘察、鉴定、调查，并实事求是向事故调查人员提供事故有关情况和证据。其双方违约责任如下：

　　一、甲方违约责任

　　l、甲方指挥人员和管理人员违章指挥，乙方有权拒绝执行，由此造成的伤亡事故和经济损失，由甲方承担。

　　2、由于甲方直接责任造成的`乙方员工伤亡事故，由甲方统计，并按“四不放过”的原则进行调查处理。

　　3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故，由甲方参照国家有关规定，对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿，善后工作由乙方安排和处理，甲方积极协助善后处理工作。

　　二、乙方违约责任

　　1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件，甲方有权要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改，甲方有权下令停工整顿，如仍达不到要求，终止施工合同，同时终止本协议书，由此造成的经济损失由乙方自负。

　　2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙方统计，并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者，追究责任者的刑事责任。

　　3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故，由乙方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。

　　第四条其它部分

　　一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故，甲、乙双方确认不属于责任事故，所受损失双方应协商解决，并做好善后工作。

　　二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议时，双方应首先进行充分协商，协商后仍不能达成一致意见，可向北京市仲裁机构申请调解。

　　三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。

　　四﹑本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　五﹑本协议自签订之日起至施工结束，签字盖章后生效。

　　甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）

　　（盖章）

　　20__年__月__日20__年__月__日

安全生产协议书2

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：姓名__________，性别________，民族________，年龄________，身份证号_________________，住址______________________。

　　乙方于______年_____月_____日在工作期间不慎发生伤害事故。事后，甲方立即将乙方送往医院救治，并支付乙方治疗所需费用，同时积极并妥善处理与乙方的人身伤害赔偿事宜。现经乙方主动提出，要求甲方给予一次性伤害赔偿费用，故甲、乙双方本着公平公正、平等自愿、协商一致的原则，达成如下一次性赔偿协议：

　　一、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日，乙方人身损害所实际发生的和其他应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用已由甲方全部支付;本协议签订之后乙方不得再以任何理由、任何形式向甲方主张前述期间即乙方受伤之日起截止本协议签订之日发生的`任何费用。

　　二、甲方向乙方一次性支付伤残赔偿金、后续医疗费、误工费等相关人身损害损失的`全部费用(以下合并简称“一次性补助金”)，共计人民币(大写)______________元(小写___________元);甲、乙双方于本协议签字时由甲方一次性支付给乙方。

　　三、一次性补助金为甲、乙双方所自愿协商之数额;或与法定数额有所出入，乃为甲、乙双方自愿对其合法权利进行的适当处分。

　　四、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，并留足可能发生的后续治疗、护理、营养、交通等相关费用;乙方自行决定此费用的分配方式，后果由乙方自行承担。

　　五、甲、乙双方签订本协议之日起，乙方承诺不再以任何形式(包括但不限于起诉、仲裁等方式)、任何理由就与劳动、伤害等有关事宜向甲方主张任何其他费用或要求甲方承担任何责任。

　　六、本协议的签订并不直接或间接的表示甲方对乙方所发生的人身伤害负有过错或承担法律责任。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议自甲、乙双方共同签字后生效。

　　甲方签字：

　　(公司盖章)

　　日期：___年___月___日

　　签约地点：

　　乙方签字：

安全生产协议书3

　　甲方：

　　乙方：外雇劳务工(姓名)_____，住址___省___县____乡(镇)_____村，身份证号码_________。

　　一、合同书签订范围

　　甲方与外雇劳务工签订安全生产管理合同，经甲乙双方协商一致，在自愿负责的原则下签订本合同：

　　二、双方职责

　　1、从签订合同之日起乙方必须购买意外伤害保险，若不买保险双方不得签订合同。

　　2、乙方劳务人员必须严格服从甲方管理、调派，确保谁叫随到，按时到达作业现场，按时完成工作任务，不得投机取巧。乙方若不服从甲方管理，不遵守以上规定，违反一次罚款200-500元，而且甲方有权解除合同。

　　3、乙方不能利用工作之便盗窃，损坏单位财产。否则。除赔偿因自己不法行为的损失外，并根据情节轻重，移交司法机关处理，同时甲方有权解除合同。

　　4、乙方劳务人员在执行(乘车回家)工作过程中发生伤亡事故和任何不法行为所造成的一切后果及经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。

　　5、乙方劳务人员在作业过程中不得私自乱开票，乱填单，弄虚作假，一旦发现，罚款200-500元。甲方有权解除劳务合同。

　　6、乙方必须按照甲方的要求完成装卸(做饭)范围内任务，否则甲方有权解除劳动合同，

　　7、乙方在工作过程中，必须保证材料完好，如有损坏或丢失照价赔偿。

　　8、乙方完成工作量后，由甲方按照单位规定的价钱开票，并按照我厂挂账程序付乙方工资。

　　9、违约责任：

　　甲方：在此合同范围期内，再不能向第三方发包，按照第八条规定验收付账。

　　乙方：按照此合同第二、九条履行职责，保质保量完成甲交给的`任务，否则按照第七条解除劳动合同。

　　10、乙方个人行为造成的所有一切严重后果，甲方概不负责。

　　11、此合同一式三份，甲、已双方及人力资源科各执一份，合同从鉴定之日起生效。

　　甲方：(签字盖章)

　　乙方：(签字盖章)

　　介绍人：(签字盖章)

　　年月日

安全生产协议书4

　　工程总承包单位_________________有限公司（以下简称甲方）

　　分包单位：_________________有限公司（以下简称乙方）

　　第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，确保施工安全，现根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，特签订本安全生产管理协议，明确双方在工程项目中各自的安全生产责任，确保安全施工。

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲、乙双方应有安全生产管理组织机构、网络，包括分管安全工作的领导、各级专职和兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程、各岗位的安全生产责任制和定期安全检查制度、安全教育活动制度，以及生产安全事故应急救援预案。

　　3、乙方分管领导必须认真对本单位职工进行安全生产规章及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工安全生产意识和自我保护应急处理能力，督促职工自觉履行安全生产职责和义务。

　　4、施工前，乙方应组织召开现场管理、施工人员安全生产教育会议。要对职工讲解安全施工注意事项，班组安全管理的职责要求，及设备机具，安全防护设施的'标准要求。个人防护用品的正确使用，岗位工种的安全操作规程，存在的危险源及事故案例剖析，发生事故的紧急救灾措施等，同时应对每位职工进行三级安全教育和书面考试，合格后方能上岗，并保存资料。

　　5、甲方项目技术负责人应根据工程特点，对乙方进行一次施工前总的书面施工安全技术交底，乙方应对作业班组进行每道工序的施工安全交底，交底人和被交底人都应签字，保持记录，乙方负责对施工班组的检查督促，班组应严格执行施工安全技术交底。

　　6、施工期间，乙方分项目安全员同志负责本工程项目的安全工作，甲方指派专职安全员同志负责该工程的安全工作，双方应互动关注，配合协调，及时消除现场施工中的不安全因素。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行安全生产条例规定。对于甲方查出的安全隐患，乙方必须按期限完成整改。对于人员违章作业现象，必须接受甲方的教育与处罚。凡下达整改内容经复查未到位或未实施，则按甲方《安全生产、文明施工奖惩规定》进行处罚。

　　8、施工现场，乙方必须按有关规定为作业人员配全劳动防护用品，并要求作业人员必须穿戴好，如发现施工当中未戴安全帽，每次罚款50元。应注重形象，言语文明，行为规矩。同时建立相关安全生产管理台帐。

　　9、为确保安全施工，乙方人员必须严格执行各岗位安全技术操作规程，严禁“三违”现象，严禁酒后作业，严禁设备带故障运行使用。发现隐患应立即停台，及时治理排除。

　　10、乙方不得用工年龄过大（55周岁及以上）、过小（18周岁以下）或体弱多病和患心脏病、高血压、癫痫病、传染病等人员从事施工作业，不得携带家属、小孩进入施工现场。

　　11、乙方不得使用不符合国家规定的设备、机具、电缆、分配电箱、开关箱及防护装置等，应服从甲方管理、监督、检查。

　　12、乙方必须根据有关规定对机械设备、中小型机具、索具及临时施工用电等设施进行验收，合格后方可投入使用，严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

　　13、乙方必须对施工危险区域和重要部位设置相关的警示和提示标志牌，如通行要道口、桩洞口。对邻近建筑物、高压输电线路、地下管线应及时派人员指挥监护。同时做好现场安全保卫工作。

　　14、电工、电焊工等特种作业人员必须按国家有关规定，经专门机构的教育培训中心考核合格,取得资格证书方能上岗作业。机械操作人员必须经相关部门教育培训，取得操作证后，方能从事操作各自的机械设备。

　　15、按规程正确使用风电焊割设备，并落实防火措施，派专人监护，防止易燃易爆事故。严禁在宿舍内使用电能、燃能器具。

　　16、乙方人员在施工作业中应做到“三不伤害”，如发生人员或设备事故，均由乙方自行负责处理，事故责任、经济费用均乙方自行承担。

　　17、乙方人员应做好现场环境卫生工作，保持周围整洁，不乱好扔垃圾。严禁扬尘废料污染场地影响环境。

　　18、施工作业邻近学校、居民区、公共场所等地段，乙方应合理按排作息时间，尽量降低噪声。做到不扰民、不影响他人工作、休息、生活。有投诉事件，均由乙方自行处理。

　　19、其他未尽事宜。

　　20、本协议一式三份，甲方安全设备科、项目部及乙方各一份，项目结束后，自行失效，甲乙双方必须共同严格执行。

　　甲方：_________________单位（盖章）乙方：_________________单位（盖章）

　　安全设备科（签字、盖章）_________________分管安全负责人_________________（签字）

　　电话_________________（手机）电话_________________（手机）

　　_________________年_________________月_________________日_________________年_________________月_________________日

安全生产协议书5

　　发包人（甲方）：__________________

　　承包人（乙方）：__________________

　　为了全面履行甲乙双方于___年__月__日订立的《建设工程承包施工合同》，进一步明确工程施工过程中甲乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，本协议双方依据有关法律、法规、规定签订本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：___________________________

　　承包范围：___________________________

　　承包人式：__________________

　　二、双方的共同责任

　　2.1、双方应共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　2.2、在发包人的统一组织和领导下，双方共同组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

　　2.3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。

　　2.4、双方在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　2.5、双方应抓好员工的安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　2.6、施工现场发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见并拟订改进防范措施。

　　三、发包人的具体责任

　　3.1、发包人对施工现场安全管理负责。

　　3.2、发包人应组织指挥现场安全生产，修订并向承包人公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。发包人应定期或不定期检查承包人安全生产保证体系和规章制度的执行情况，对承包人安全生产实施监督管理。

　　3.3、发包人应编制工程项目安全施工组织设计，并分解到承包人的分包项目。组织指导承包人编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

　　3.4、发包人在安排承包人工作时，应针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。

　　3.5、发包人应以书面形式向承包人施工负责人进行安全技术交底，交底资料由双方负责人和安技人员签字备案。工程施工过程中，发包人有权监督承包人按交底内容实施的情况。

　　3.6、发包人应对承包人现场施工员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行相应的安全教育并建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助承包人做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　3.7、发包人应向承包人提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经承包人检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督承包人安全使用。

　　3.8、发包人应对承包人自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督承包人正确安装使用和拆除。

　　3.9、发包人应对承包人施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。承包人严重违反本条规定时，发包人有权单方解除与承包人订立的《建设工程承包施工合同》，清退出场，因此所造成的一切经济损失由承包人承担。

　　3.10、工程竣工进行结算时，发包人安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

　　3.11、发包人应对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　3.12、发包人应提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

　　3.13、一旦发生伤亡事故，发包人须按规定立即报告有关部门。

　　四、承包人的具体责任

　　承包人在发包人的统一指挥监督下对本工程施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任。

　　4.1、接受发包人的指挥和监督，遵守发包人的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。

　　4.2、按照发包人的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向发包人备案。

　　4.3、根据发包人安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的`安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报发包人审批执行。

　　4.4、对本单位的施工人员登记造册，如实向发包人报告，安排员工接受发包人的安全教育，发生人员调整时，承包人应迅速报告发包人，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　4.5、承包人须按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。

　　4.6、承包人负责岗前安全教育和工种交换的安全教育。

　　4.7、承包人安排施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告发包人，并进行监护。

　　4.8、承包人不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　4.9、承包人应向发包人申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用；禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　4.10、承包人应设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　4.11、在容易发生火灾的地区施工动火时，承包人应事前向发包人申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。

　　4.12、存储、使用易燃易爆器材时，承包人应当采用特殊的消防安全措施。

　　4.13、承包人有义务监督发包人履行安全职责的情况，对发包人违反责任造成的损失有权索赔；承包人有权制止发包人的违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。

　　4.14、承包人应教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作；施工中如因承包人的施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由承包人负责，给发包人造成损失的应负责赔偿。

　　4.14、承包人须严格按照发包人安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由承包人自负。

　　五、其他

　　5.1、甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》所列明的通讯地址、传真以邮寄或传真方式送达；一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

　　5.2、未经双方签署书面文件，不得对本协议进行更改；未尽事宜，由双方当事人另行协商确定。

　　5.3、事先未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议中的权利或义务全部或部分转让给任何第三方。

　　5.4、双方因协议发生的全部争议，由双方协商解决，协商不成时，均应按照双方订立的《建设工程承包施工合同》第××条的约定解决。

　　5.5、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

　　5.6、本协议文本由___包人提供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明；双方对本协议各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。

　　5.7、本协议同附件为本合同的组成部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　5.8、本协议标题仅为方便阅读,不构成本协议的组成部分亦不作为本协议的解释之用。

　　5.9、本协议自双方签字之日起生效。

　　5.10、本协议一式两份，双方各持一份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）住所地：住所地：法定代表人：法定代表人：授权委托人：授权委托人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

　　合同订立时间：_______年____月_____日

　　合同订立地点：______________________

安全生产协议书6

　　甲方（发包方）：乙方（承包方）：xx分公司

　　为了确保安全生产管理目标的顺利实现，保障员工人身健康，严格按照《施工现场安全检查标准》（JGJ59—99）指导施工，使生产环境做到标准化、规范化，施工现场管理做到有章可循、奖罚有据可依，特制定本协议书。

　　一、承包方各施工班组、施工作业人员必须严格遵守国家安全生产法律、法规，按照国家（行业）标准、规范施工，服从公司安全管理部门、项目部及施工管理人员的监督管理。

　　二、安全生产管理目标：

　　1、死亡事故为零、杜绝重特大机械事故及火灾事故的发生；重伤为零，减少轻伤，年负伤率控制在3‰以内。

　　2、争创红河州安全生产、文明施工标准化工地。

　　三、管理细则及处罚：

　　1、塔式起重机操作人员（司机信号工、司索工、电工）应熟悉掌握操作规程和维修保养制度，持证上岗；学员应有专人指导，无证不得上岗，违章者给予500元/次处罚并调离本岗位。

　　2、操作人员在作业过程中应集中精力正确操作，随时掌握机械运转情况，不得擅自离开岗位，或将机械交给其他无证人员操作，若发现无证操作给予1000元/次处罚并立即改正。

　　3、执行交接班制度，填写交接班记录，接班人经检查确认无误后，在交接班记录上双方共同签字，未做到分别给双方50元/次处罚。

　　4、塔机司机应熟悉机械性能，听清信号，严格遵守十不吊的规定：

　　1起重臂和吊起的重物下有人停留或行走进时不准吊。

　　2起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清时不准吊。

　　3钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。

　　4多孔板、积灰斗、手推翻斗车不用四点吊或大模板不用卸甲不准吊。预制钢筋砼楼板不准双拼吊。

　　5吊砌块必须使用可靠的砌块夹具，吊砖必须用砖笼，并堆放整齐。木砖、预埋件等零星物件应用盛器堆放稳妥，叠放不齐不准吊。

　　6楼板、大梁吊物上站人不准吊。

　　7埋入地面的板桩，井点管等，以及粘连，附着的物件不准吊。

　　8多机作业应保证所吊重物距离不少于3米。在同一轨道上多机作业，无安全措施不准吊。

　　9六级以上强风天气不准吊。10斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。以上违者给予100元/次处罚。

　　5、机械严禁带病运转，发现不正常应立即停机检查，报告项目部，待故障排除后方可继续使用，违反者给予200元/次处罚。

　　6、作业前应进行空载运转，检查各工作机构是否运转正常，有无噪音和异响，各机构的制动及防护装置是否有效，确认正常后方可作业，未做到的给予50元/次处罚。

　　7、起吊重物，严禁自由下降（开空档），要慢起轻放，作业完毕起重臂应转到顺风方向，并松开回转制动器，小车、平衡应置于非工作状态，吊钩升至离起重臂顶端2m—3m处，违者给予100元/次处罚。

　　8、作业中若遇6级以上大风或阵风，应立即停止作业，将回转机构完全松开，起重臂应随风自由转动，离开操纵室必须切断电源，违者给予100元/次处罚。

　　9、上塔身、起重臂、平衡臂检查或检修，必须系挂安全带、戴好安全帽，塔身任何部位不得粘贴悬挂对风有阻力的标语牌，塔身高出周围建筑物或达到一定的高度，夜间塔顶应有红灯警示，违者罚承包人400元/次处罚。

　　10、按塔机说明书的.要求及时安装附着装置，保障塔吊机身的稳定。塔机基础严禁积水，应有排水措施，违者罚承包人200元。

　　11、塔机安装和拆卸必须由有资质的单位、持证人员实施并应有安全技术交底和安全人员在现场监督，私自安装和拆除的罚承包人20xx元。

　　四、奖惩兑现办法：

　　1、各承包班组罚款从劳务工程款中扣除。

　　2、在整个施工期间，遵章守纪，执行操作规程和管理制度，满足施工要求，未发生任何人身伤亡事故和机械事故，且每次检查均为合格的，给予1000元的奖励。

　　五、未尽事宜按国家安全生产法律、法规、规范、标准及公司安全生产的有关规定执行。

　　六、本协议一式两份，经甲乙双方签字之日起生效，有效期至工程完工之日止。

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日年月日

安全生产协议书7

　　依据《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，明确双方的责任和权力，切实加强安全管理，做到准用人、准责任的原则。签订本协议书，双方应严格遵守和履行本协议书中规定的权力、责任和义务，确保施工安全。

　　一、承包人的权力、责任、义务。

　　1、对施工现场安全生产负总责。

　　2、承包人应与分包人方作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规程、制度，掌握本岗位的安全操作技能。

　　3、承包人应在有较大危险因素的施工场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

　　4、承包人应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规程和制度，向作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防护措施及事故应急措施。

　　5、承包人必须为分包人作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴使用。承包人安全管理人员应当根据本工程施工情况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题及时处理。

　　6、提供符合安全标准的施工用电,并按照施工现场临时用电安全技术规范,对分包人的用电设备及开关箱进行监管检查，发现隐患责成乙方立即整改。

　　7、督促分包人特种作业人员在承包人备案、登记，持证上岗，严禁无证上岗作业（如架子工、电焊工、电工、信号工、塔吊司机等）。

　　8、对分包人施工区域进行安全检查，及时纠正分包人作业人员违章作业现场，并按照《安全生产制度》给予处罚。

　　9、工程开工前，项目技术员应对分包人作业班组，人员作出安全技术交底并由双方签字确认。

　　10、承包人对分包人提出的安全施工要求应积极配合、协助。

　　11、对分包人发生的事故，不论谁的责任都应及时救助。

　　二、分包人的权力、责任、义务。

　　1、分包人负责人（或班组负责人）是安全生产的第一责任人，对本单位安全负全面领导责任，并设立专职安全员，保证安全管理到位，不违章指挥。

　　2、严格履行各项劳务用工手续。分包人应为劳务人员购买实名工伤保险，若分包人无法自行购买，由项目部代为办理，费用由分包人承担对本队人员符合用工条件负责，做到人员数量满足生产需要，管理岗位、作业工种配合合理；保证人员的稳定，需更换增补人员时，须提前向用工单位主管领导申报，接受项目三级安全教育，持证上岗。

　　3、服从承包人安全管理。由于分包人不服从管理或自身原因违章作业，所导致的安全事故及第三方人员事故时，由分包人承担事故责任和经济赔偿责任。

　　4、积极配合用工单位做好进场人员的安全培训工作，对本队使用的特种作业人员持有效操作证件山岗负责；严禁使用无证人员。

　　5、根据总包单位的施工方案和安全技术交底，针对施工特点、作业环境向本队各工种进行详细的书面安全交底，严格履行签字手续并监督其执行。

　　6、经常检查班组作业人员现场的安全生产意识、安全行为，发现问题及时解决。

　　7、对本施工辖区内的施工用电负有全部责任，有权拒绝不符合安全标准的用电设备。从所辖线路中连接电源，以及在开关箱以下部分必须符合用电规范要求。

　　8、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护的责任，在使用期间由于管理不善所造成的安全事故，责任自负。

　　9、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　10、定期组织本班组安全培训教育和安全活动，且做好记录。

　　11、定期组织对所辖施工区域的安全检查，在检查中发现事故隐患应及时整改和上报承包方。

　　12、服从文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工，且保证本施工辖区的安全通道、消防通道畅通。

　　13、对作业辖区由承包方交付使用的安全防护设施（如脚手架、木工棚、钢筋加工棚、洞口防护、临边防护）的搭设、拆除负全部责任，在拆除或移动时必须同甲方汇报，征得同意后方可实施。

　　14、分包人进场作业人员必须递交相关个人资料，接受承包方的三级安全教育、安全技术交底、持证上岗，未接受安全教育及考核不合格擅自上岗作业的，所发生的一切后果由分包人承担全部责任。

　　15、分包人有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥及强令冒险作业。

　　16、在作业过程中应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。生产经营单位的从业人员不服从管理、违反安全生产规章制度的操作规程的，由生产经营单位供应批评教育，按照有关规章制度给予处罚；造成重大事故的'依据刑法有关规定追究刑事责任。

　　17、正确佩戴和使用劳保用品是从业人员必须履行的法定义务，这是保障从业人员人身安全和生产经营单位安全生产的需要，从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的，生产经营单位不承担法律责任。

　　18、《安全生产法》第51条规定从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工所需的安全知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

　　19、《安全生产法》第51条规定从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告。

　　20、当事故或事件发生后，分包人在第一时间通知承包方，了解调查事故事件经过，并及时就医抢救，如分包人拖延上报时间的由此产生的后果自负。

　　21、严格落实动火审批手续，施工现场动火必须办理动火审批手续，动火作业审批必须有针对性的消防措施有项目负责人签字审批。

　　22、在施工中分包单位如在施工中发生争议，应本着和平相处的原则进行协商并在同一时间与项目部取得联系，由项目部协调解决，不得发生打架、斗殴、相互谩骂事件发生，否则按照规定给予当时双方处罚。情节严重的移交当地公安机关。（先动手打人，造成对方伤害的必须赔偿医疗费，误工费等费用。）

　　23、贯彻安全生产、预防为主的方针，认真落实安全技术交底作业，坚持班前安全例会制度，遵守各项规章制度、操作规程，杜绝违章作业，避免和控制安全事故的发生。

　　24、由于双方或第三方责任造成的安全事故，根据法律仲裁划分相关人员的事故责任和经济责任。

　　25、分包方应安全施工，遵守交通规则，施工车辆和建筑工人走出施工现场大门后所产生的一切额外费用及意外事故由分包人承担，跟承包人无任何关系

　　26、双方已熟知责任书的各项条款，承诺遵守责任书的条款规定并承担相应的责任，本责任书双方签字生效。

　　项目经理：xxx（签字）土建劳务队负责人：xxx（盖手印）

　　八冶建设集团兰州南绕城高速公路建设项目

　　LRNFJ04合同段项目经理部

　　xxxx年xx月xx日

安全生产协议书8

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1、贯彻落实国家、地方有关安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

　　2、审查乙方施工及管理能力，确保其人员、班组、管理符合施工合同的规定。

　　3、负责按照有关安全规范标准对乙方进行日常监督检查。

　　4、负责制定安全生产管理的有关制度和规定，传达公司及有关职能部门的管理制度和管理要求；负责编制、审核安全生产技术措施（操作规程），并监督管理制度、技术措施（操作规程）的具体实施情况。

　　5、按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

　　6、负责提供必要的劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套等），若经济合同中明确由乙方自备的，甲方应对乙方采购的防护用品的质量及使用情况进行监督。

　　7、监督检查乙方特种作业操作人员持证上岗情况并建立管理档案。

　　8、组织开展经常性的安全生产和文明施工检查，纠正、制止乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处，对发现的施工作业现场、设备设施、组织管理等方面安全事故隐患开具隐患整改通知。

　　9、建立健全施工现场各项安全生产责任制度；组织规划、公示“安全生产责任区域”，确定兼职安全员作为责任人员。

　　10、对乙方的安全生产教育培训、劳动保护用品使用和危险因素告知工作提出指导意见，并检查落实情况。

　　11、对乙方提出的安全生产要求和开展的安全生产活动积极提供帮助和支持。

　　12、提供施工现场消防安全通道和消防设备设施，组织规划、公示“消防责任区域”，确定责任人员。

　　13、负责协调施工现场多个劳务单位的安全生产管理工作。

　　14、委派同志为安全生产现场管理总协调人，施工作业区域、工区、班组的管理（技术）负责人员为现场监督、管理、协调人员。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1、贯彻落实国家及地方有关安全生产的法规和管理制度，遵守甲方及其单位的各项管理规定和要求，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，落实甲方公司及有关职能部门的各项管理要求，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

　　2、建立安全管理体系，确定，联系号码：为现场负责人，负责现场安全作业、安全防护、安全监护、安全作业交底和隐患整改等全面管理工作，为作业现场安全生产管理第一责任人；确定，联系号码：为专职或兼职安全员，负责现场安全生产日常管理、检查工作，监督隐患整改要求的落实，接受甲方人员的管理和协调。负责日常监督管理及隐患整改工作，做好书面记录并存档备查。

　　3、接受甲方的施工人员、班组及管理能力审查，并负责提供有关资料。严格按照施工合同规定及范围施工，不得擅自将承包项目再次转(分)包。

　　4、主动缴纳安全风险保证金，服从甲方安全生产管理和施工作业统一部署，主动遵守甲方各项安全生产管理制度，接受甲方及其上级管理（包括行业主管）部门的监督检查和处罚。

　　5、负责进场人员安全教育、操作规程、施工作业等技能的交底工作；按甲方要求组织人员、班组按时参加例会、班前会及施工作业交底工作。未经安全教育和交底的人员不得安排参与施工作业。

　　6、服从甲方对安全防护的要求，所搭设和设立的防护设施必须符合施工方案、有关安全标准和业主对安全防护的要求；对甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）和安全标志、警告牌负有全部管理责任，并对擅自拆除、损坏和保管不善所造成的后果承担全部责任。

　　7、认真组织检查施工现场作业人员正确使用、佩戴防护用品情况，履行现场监管职责并承担因现场监管不力而造成的后果。

　　8、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。三级开关箱对违反本规定或未经甲方许可的，应为其私拉乱接、违规使用电气设备等违规行为所造成的后果负责。

　　9、及时向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等，对机具设备负有安全使用和维护保养的管理责任（始终确保其符合有关安全标准和施工要求），配合验收登记及有关核查工作。使（租）用大型机械设备时，应在使用前应向甲方办理登记备案手续。

　　10、严格执行防火防爆管理制度和规定，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火；认真履行消防责任区域的管理职责，不得将消防器材挪作他用；未经允许（须履行报备、登记手续）严禁在任何场所使用电炉、“热得快”等大功率电器。

　　11、为本合同区域作业人员提供合格的劳动保护用品，并组织进行危险因素告知、作业安全要求和操作规程（作业安全技术）的交底教育活动；对特种作业人员持证作业进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，按照甲方要求提供特种作业人员的`备案登记资料。安全教育培训及安全作业技术（操作规程）交底均要有书面记录资料，并经双方签字确认。

　　12、及时主动向甲方提供进场人员花名册，并按要求登录人员信息；加强人员劳动纪律和遵纪守法的管理工作，严禁雇佣童工、未成年人和不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明人员。有人员变动时，应在发生人员进入现场的当天向甲方管理人员报告，组织办理登记、教育培训及有关安全作业交底，否则承担因此而造成的后果。

　　13、遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，因不服从甲方安全生产管理、不落实整改要求导致安全生产责任事故的，甲方有权就事故造成的损失向乙方索赔。

　　14、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查，及时报告、通报在安全检查中发现的甲方或其他相关方管辖范围内的事故隐患并敦促有关方做好整改工作。

　　15、接受甲方的安全检查和相关部门的安全督查工作，并按时完成整改工作，确保所涉及的人员、班组、区域隐患治理符合安全施工作业要求。

安全生产协议书9

　　甲方：（以下称甲方）

　　乙方：（以下称乙方）

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：

　　一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。

　　二、甲方为________工程的总包单位，乙方为________分包单位。

　　三、乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。

　　四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。

　　五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。

　　六、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。

　　七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。

　　八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。

　　九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。

　　十、乙方自备的`机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。

　　十一、有乙方提供的机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。

　　十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚５％的滞纳金。

　　十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。

　　十四、事故处理：

　　1、由于甲（乙）方责任造成乙（甲）方人员伤害事故或设备事故者，甲（乙）方参照国家现行规定给予乙（甲）方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙（甲）方负责处理。

　　2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切责任由乙方负责。

　　十五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　十六、本协议有效期：自双方签字并盖章有效公章起至乙方退场后终止。

　　十七、协议未尽事宜，凡属国家、北京市及公司有规定的均按有关规定执行，凡属国家、企业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。

　　十八、需要补充的条款：

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　盖章盖章

　　____年____月____日____年____月____日

安全生产协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了全面履行甲、乙两方签订的xx劳务作业分包合同，进一步明确在泥浆供应及砼浇注劳务作业过程中甲、乙双方各自的安全责任，加强安全生产监督管理力度，保护劳务作业人员的人身安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《水利工程建设安全生产管理规定》和地方政府的有关法律、法规规定，签订本协议。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　劳务作业分包内容：

　　第一条甲、乙双方共同责任

　　1、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。

　　2、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　第二条甲方的具体责任

　　1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方进行企业及施工现场的安全生产规章制度交底，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2、甲方有监督、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的人员有权命令其停止作业。

　　3、向乙方提供良好的、确保生产安全的.劳务作业环境，提供符合安全技术标准的电气设备、机械、架设机具、安全防护用品等，并监督乙方安全使用。

　　4、对乙方自带机具、设备、安全防护用品进等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。

　　5、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除安全隐患。

　　6、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　第三条乙方的具体责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下对劳务人员施工安全直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：

　　1、服从甲方施工现场安全生产领导机构的统一领导，参加甲方定期召开的安全工作会议，并按照甲方分配职责抓好落实。

　　2、必须接受甲方的管理和监督，遵守甲方制定的安全管理制度。

　　3、自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效;禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　3、必须按甲方规定将甲方配发的劳保用品发放给劳务作业人员，不得录用无身份证件的人员和未满十六的童工。

　　4、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　第四条违约

　　1、达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行改正和补充完善，乙方应按甲方要求改正和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济支出。

　　第五条争议

　　当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调节，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　第六条生效

　　此协议作为劳务作业分包合同附件，具同等效力，一式贰份，双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，与劳务作业分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

安全生产协议书11

　　一、前言

　　为全面履行甲、乙双方签字的建设工程施工协议内容，进一步明确在施工过程中双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止各类事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《公安部61号法》以及业主关于工程建设项目的安全规定和其他有关法律法规，统一执行、统一管理。

　　二、安全目标

　　1、不发生轻伤以上人身伤害事故。

　　2、不发生火灾事故。

　　3、不发生交通事故。

　　4、工程项目现场环境污染事故为零。

　　5、不发生由饮食和饮水造成的食物中毒和传染病。

　　6、不发生1万元以上的经济损失安全事故。

　　7、不发生因本项目造成的严重社会影响的生产事件。

　　三、甲方应承担的安全责任

　　1、负责对乙方的资质进行审查。

　　2、向乙方协助搞清楚与施工有关环境的危险源（点）及施工境界。

　　3、协助乙方提供必须遵守的规章制度和有关要求，并对乙方进行必要的安全培训。

　　4、乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止和处罚直至终止和乙方的合同。

　　5、在保证安全的前提下，甲方尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

　　6、若乙方施工过程中，没有按照有关安全和环保法规及甲方的要求进行安全管理整改，甲方将使用合同中规定的安全文明施工保证金投入到安全管理和隐患整改中，若合同中未明确列出安全文明施工措施费，甲方按合同额的5%投入，此项费用投入将从合同中扣除。

　　四、乙方应承担的安全责任

　　1、乙方授权的项目负责人是本项目的'安全第一责任者，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责。

　　2、乙方必须建立安全责任制，制定各工种安全技术操作规程，使全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

　　3、特种（设备）作业人员必须取得国家相关主荐部门颁发的有效资格证书才能上岗；

　　4、乙方对所属工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责，对施工人员进行三级安全教育，并经考试、体检合格后方可进行工作，并将考试成绩书报甲方审核备案。

　　5、乙方应辨识在本项目施工过程中可能存在的危害和安全隐患，并根据危害后果进行风险评价形成重要危险源和隐患清单，制定安全管理措施。

　　6、存在危险因素的作业场所设备设施应按规定设置明显的安全警示标志。

　　7、乙方应根据可能发生的危急情况、事故隐患和突发事件制定应急预案进行物资和措施准备，就应急预案进行培训、适当时组织演习，并保留培训和演习记录。

　　8、乙方应识别施工现场的环境因素，制定环境管理和保护措施及时整改业主和总包方的投诉和意见。

　　五、未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业有关规定协商解决。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　本协议为合同附件与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而终止。

　　甲方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　安全负责人：

　　日期：年月日

　　乙方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　安全负责人：

　　日期：年月日

安全生产协议书12

　　建设单位（以下简称甲方）：代理人：联系电话：联系地址：风险提示：

　　发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

　　（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

　　（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

　　（3）审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。

　　发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。承包单位（以下简称乙方）：代理人：联系电话：联系地址：为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议。

　　第一条建筑安装施工项目基本情况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________风险提示：

　　施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

　　同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

　　第三条甲方责任

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场____区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的.重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。

　　3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。

　　4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止。

　　5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查。

　　6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或

　　第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或

　　第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖X）法定代表人或委托代理人：（签字）签订时间：________年____月____日乙方：（盖X）法定代表人或委托代理人：（签字）签订时间：________年____月____日

安全生产协议书13

　　甲方：（下称甲方）

　　乙方：（下称乙方）

　　为了加强施工船舶的安全管理，明确双方各自职责，确保水上施工安全，杜绝安全事故的发生，特签订本协议，双方须严格执行。

　　一、甲乙双方共同遵守的安全职责

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度和海事部门的各项安全规定，不断完善安全生产条件，健立健全并落实安全生产责任制，严格遵守相关安全操作规程。

　　2、甲乙双方共同组织定期和不定期对水上施工的作业环境、操作设施、设备、用具等认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关人员落实整改，合格后方可继续施工。

　　二、甲方安全职责：

　　1、甲方对所属船舶的作业人员必须进行安全教育和安全技术交底。以提高作业人员的安全生产意识和自我保护能力。

　　2、正确处理生产和安全的关系，坚持交任务的同时交安全生产要领，不违章指挥。

　　三、乙方安全职责：

　　1、乙方船舶应持有有效的船舶国籍证书或船舶登记证书。施工船舶应按《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》配备足以保证船舶安全的合格船员。船上作业人员必须持有合格的适任证书。

　　2、必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备，和必要的消防器材，在舱面作业时必须穿好救生衣，同时应做好防冻防滑工作。船舱作业的人员必须穿救生衣，经提醒作业人员不穿救生衣，船员应停止作业，并向施工队负责人报告，穿好救生衣好才能开始正常作业；如船员看见施工人员未穿救生衣，不停止作业造成事故，船员将承担相应责任。

　　3、乙方严格执行船机设备安全操作规程，及时维修保养设备，确保安全运行，发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。

　　4、施工前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。水上施工前要及时了解作业区域内的水情、潮位、风力风向。

　　5、乙方应参加甲方召集的安全生产活动，提出改进安全管理、消除事故隐患的.建议。

　　6、对施工现场的测量标志，各类安全防护设施，不得擅自拆除、更动，如确实需拆除更动的，必须经工地负责人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

　　7、乙方作业员违反安全操作规程和安全生产有关规定造成安全事故，由乙方承当所有的经济责任和法律责任。

　　8、发生工伤事故，立即组织抢救，及时上报，并保护好事故现场。

　　四、本责任书经签字后即生效，直至本船退场后失效。

　　本协议一式二份，甲、乙方各执一份，未经签订的不得进入施工现场操作。

　　甲方代表：年月日

　　乙方代表：年月日

安全生产协议书14

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　为贯彻执行国家、地方、行业安全生产法律法规和“安全第一，预防为主”的方针，保证施工项目安全生产管理工作的有效开展，明确甲、乙双方的安全生产管理责任，落实安全生产责任制，本着对国家、企业、劳（工程名称）的（分包项目名称）施工与承包方签订施工安全生产管理与环保协议书。

　　在施工合同的执行上，本协议具有优先权。

　　一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标

　　1现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在_%以内。

　　2施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。

　　3现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。

　　4劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。

　　1.5严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到文明安全工地标准。

　　二、乙方单位在施工现场应履行如下条款：

　　1.本着“谁管生产谁负责安全”的原则。在施工作业中，甲、乙双方要遵循国家、市、上级行政主管部门颁发的安全生产法律，法规，规程和制度，把安全生产列入重要议事日程，实行统一组织，统一领导，统一管理，统一指挥。

　　2.乙方必须是经当地行政主管部门核准的具有法人资格的施工企业，方可签订分包安全管理协议书，乙方应向甲方提供企业相关资质和缴纳安全管理保证金。

　　3.乙方进场时必须把其公司的相应资质和证书上报安全部门和监理部门审查，并报项目部留底一份，以备其他相关部门进行查验。

　　4.乙方应自觉遵守、执行有关安全生产的法律、法规、规范、标准及甲方的有关规定，严格落实安全防护措施，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。

　　5.乙方必须遵守并且服从甲方单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。对不服从甲方单位管理，导致现场管理混乱，甲方将予以处罚。

　　6.乙方现场负责人必须按时参加甲方项目部组织的安全生产例会，到会者必须认真记录并积极组织落实，不断改进提高。

　　7.职工入场，由乙方提供人员体质状况，凡患有高血压，心脏病，癫痫病、严重贫血、近视眼、四肢伤残、不满18岁的未成年工不准进场作业。乙方组织员工进行入场安全教育，施工作业前必须进行安全技术交底，动者负责的态度，重庆恒滨建设（集团）有限公司分公司项目部就并按甲方的施工方案和现场的各项管理制度，制定相应的安全技术措施和组织管理措施，经常检查执行情况。

　　8.乙方作业人员必须正确使用各种劳保用品；现场内的安全设施、用电设备、配电箱、防护设施、脚手架搭设等不得随意拆改，必要时拆除需经甲方安全部门办理移交手续后才可临时拆除，作业完工后应及时恢复。

　　9.乙方人员进入施工现场必须佩带合格的安全帽；严禁酒后作业，严禁在施工现场追逐打闹；登高（2米）以上无防护作业时，必须系好安全带，保险钩挂在操作人员上方固定的物体上并设专人保护。

　　10.乙方要经常检查所使用的脚手架（板）、防护设施、安全设施和自身使用的工具，电气设备等，发现有隐患应及时报告施工管理人员,必须经整改合格后，才能施工作业。

　　11.乙方每日必须有专人负责现场文明施工，保证所在的施工区域干净、整洁，做到“活完、料净、脚下清、下班场地清”，保持施工现场文明施工的经常性、随时性。

　　12.乙方作业时不得违章用电，严禁私拉乱接，严格按照现行标准JGJ-46-20__《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

　　13.乙方的作业人员，严禁拼体力，冒险蛮干，违章作业。

　　14.乙方施工所造成的包装物品、建筑垃圾，由乙方负责打扫、清理，并按甲方指定地点堆放和统一处理。

　　13.乙方人员进出施工现场，必须接受甲方门卫的检查，所有身带入场的施工工具、材料、机械设备、电缆电线等必须在门卫登记，方可进场。出场时，必须凭项目部开具的出门条，方可放行。

　　15.乙方留宿人员必须遵照甲方安全管理制度，严禁在宿舍内使用大功率电器，烧菜煮饭、使用水乌龟等，节约用水用电。禁止带闲杂人员及小孩进入施工现场或留宿。

　　16.乙方接到甲方下发的.安全隐患整改通知单，必须保证在规定限期内100%整改完毕，逾期未改或整改标准不符合要求的，甲方有权予以处罚。

　　17.乙方因违反甲方以上相关自身原因造成的任何安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。

　　18.如承包人违反上述协议条款，造成的后果由承包人自行承担。

　　19.对于安全隐患、消防及治安隐患、用工管理等隐患，在发包人下达书面整改通知书后，承包人不能在规定期限内达到100%整改的，处500～1000元罚款。同一隐患问题再次不能在规定期限内达到100%整改的，处承包人_元罚款，情节严重的，发包人可立即责令停工整改，在进行处罚的同时，追究承包人因停工引起的一切相关损失。

　　发包人安全、消防及环卫、环保人员在日常检查巡视过程中，对违章作业、违反安全操作规程、违反安全生产协议约定行为的人员，有权依照发包人《施工现场隐患和违章处罚办法》进行经济处罚，并批评教育，处罚额度为50～500元。不服从管理，屡教屡犯者加倍处罚。

　　任何因为承包人违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由承包人承担，因此造成发包人的经济损失由承包人承担。

　　三、合同生效与终止

　　本协议一式两份，具有同等效力，由双方各执一份。

　　本协议自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

　　发包人：（章）承包人：（章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）

　　项目经理：（签字）

　　地址：

　　电话：

　　传真：